ΕφΑθ 5633/2009 [Αρμοδιότητα για δημόσιο έργο](παρατ. Κλ. Ρούσσος)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 10/2010, Οκτώβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων για εκδίκαση διαφορών που αφορούν δημόσια έργα εφόσον κύριος του έργου είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Αρμοδιότητα του εφετείου για την εκδίκαση τέτοιων διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν 1418/1984 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 1 του ιδίου νόμου και το άρθρο 14 παρ. 1 Ν 2190/1994 και το άρθρο 3 Ν 1955/1991 για την κύρωση της βασικής σύμβασης εργολαβίας του Μετρό Αθηνών. Ενεργητική νομιμοποίηση κοινοπραξίας προς άσκηση προσφυγής κατ’ άρθρ. 62 ΚΠολΔ, έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης των κατ’ ιδίαν μελών της. Καθυστέρηση περάτωσης έργου, μη κατάπτωση ποινικής ρήτρας, αν οφείλεται στη ΔΕΗ και στην ΕΥΔΑΠ, που καθυστέρησαν να πραγματοποιήσουν τις απαιτούμενες μετατοπίσεις δικτύων και αγωγών.Πρόεδρος: Θ. Νιαβής Εισηγητής: Α. Δαββέτας Δικηγόροι: Α. Φώτη, Ε. Χριστοφιλόπουλος Διατάξεις: άρθρα 513 ΑΚ, 1 [παρ. 1, 3], 2 [παρ. 1], 3 [εδ. δ'], 4 [παρ. 6], 13 Ν 1418/1984 [...] Ι. Το Δικαστήριο τούτο έχει δικαιοδοσία έναντι των διοικητικών δικαστηρίων για την εκδίκαση της ένδικης προσφυγής, αφού, ενόψει της ιδιότητας της -καθής αυτή στρέφεται- κυρίας του έργου ως ΝΠΙΔ (ανώνυμης εταιρίας), όπως εξάλλου και οι προσφεύγουσες (κοινοπραξία, ανώνυμες εταιρίες του ελληνικού δικαίου και ιδιαίτερου τύπου εμπορικές εταιρίες αλλοδαπών δικαίων), η προκειμένη διαφορά αποτελεί ιδιωτική διαφορά και όχι διοικητική...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.